按照源勤晓律的理解，您咨询的法律问题可以精准描述为，在履行一份建设工程施工合同过程中，合同未明确约定计日工（零星用工）的人工单价、材料单价及机械台班单价的具体构成及计取方式。目前，发包人（甲方）与承包人（施工单位，乙方）就人工单价的计算方式达成初步意向，即...

在建设项目造价结算实务中，由不平衡报价引发的计价争议愈发频发。2025年6月，广东省建设工程标准定额站印发粤标定复函〔2025〕50号文件，针对不平衡报价项目结算单价调整问题发布相关案例，引发了笔者的重点关注与深入思考。而在实际工作里，还存在一类更为隐蔽的...

问题：某项目土石方及基坑支护工程经过公开招投标，承包合同要求总工期120日历天，实际工期共计393天。承包人书面工期延期申请已经过监理单位、建设单位签章确认“由于非承包人原因导致工期延误，同意延期283天”。本工程招标工程量清单编制说明提出“井眼使用暂按1...

引言《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（以下简称最高院建工司法解释一）第十条规定：“当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申...

在建设工程中，不平衡报价是招投标阶段常见的商业策略，但一旦进入结算环节，往往容易引发发承包双方的计价争议。某国有资金精装修工程就因不平衡报价的结算调整问题陷入分歧，发包人主张按合同约定调整单价，承包人则坚决反对，双方各执一词（本案信息来源于粤标定复函〔20...

在建设工程EPC总承包模式下，中标下浮率条款的适用问题已成为造价结算争议的高发领域。下浮率作为承包人投标报价时承诺的让利比例，在合同正常履行时往往能够顺利执行，但一旦涉及合同效力瑕疵、工程变更、中途解除等特殊情形，其适用便成为发承包双方激烈博弈的焦点。中标...

自2026年1月1日起，我国混凝土行业迎来重大税收政策调整——一般纳税人以水泥为原料自产商品混凝土的3%简易计税政策正式终止，企业须统一按13%税率采用一般计税方法缴纳增值税，相应进项税额可依法抵扣。这一政策的落地，标志着混凝土行业延续近17年的简易计税模...

在中国建设工程的广阔市场中，“定额下浮”作为一种看似便捷的结算模式，以其操作的灵活性在特定时期和特定项目中被广泛采用。投标人围绕一个简单的“下浮率”展开竞争，中标结果似乎一目了然。然而，作为常年处理复杂工程纠纷的法律人和造价工程师，必须以最审慎的态度来看待...

按计量规则计量，还是按图纸计量工程计量通常需结合计量规则和图纸进行，具体依据如下：合同约定优先若合同明确约定了计量规则（如国家规范、行业标准或双方另行约定的规则），则优先按照合同约定的规则计量。例如，固定单价合同中可能约定按实际完成的工程量乘以固定单价结算...

综合单价：350~400元/平方米（包含机动车道（双向4车道）、非机动车道、人行道、排砌侧平石、人行道彩色道板砖等）费用构成明细：土石方工程：50~60元/平方米路基处理：70~80元/平方米道路结构层：250~300元/平方米道路基层：50~60元/平方...